письмо о переносе сроков выполнения работ образец

Открытая информация по вопросу: "письмо о переносе сроков выполнения работ образец" с объяснением для непрофессионалов. Если все же возникнут вопросы, то задавайте их дежурному юристу.

В ходе выполнения работ Подрядчик не укладывается в установленный договором срок.

В этом случае, все необходимые действия для изменения сроков в ходе работ выполнены, согласие сторон (и новые даты) зафиксированы письменно.

Ниже приведены рекомендации по составлению письма, в скомпонованном виде прописаны все обязательные составные части письма.

Разумеется, можно объединять, не выделять в тексте письма или вообще не писать в письме некоторые пункты, но желательно, чтобы письмо было составлено на основании всех приведенных выше рекомендаций.

Действительно очень часто возникают ситуации, когда все уже надолго просрочено, но и новые даты не согласованы .

Видео (кликните для воспроизведения).

Во избежание конфликтных ситуаций, для того, чтобы зафиксировать согласование дат даже в формате «пост-фактум», необходимо подготовить комплект писем, разъяснительных, где должно быть зафиксировано как согласие (пусть даже устное) Заказчика, так и обоснованность переноса сроков и т.п.

Такие разъяснения практически невозможно подготовить по шаблонам. Необходима отработка по фактам, обстоятельствам, грамотная их интерпретация.

Продление срока контракта в связи с погодными условиями

Нет, нельзя. Такой случай не предусмотрен ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Если дополнительным соглашением продлите сроки окончания контракта, ответственный сотрудник заплатит штраф в 20 000 руб., а организация – в 200 000 руб. Наказание предусмотрено ч. 4 ст. 7.32 КоАП.

Если Подрядчик решит отнести погодные условия к обстоятельствам непреодолимой силы, то применяя положения п. 3 ст. 401 ГК РФ он должен обосновать и указать на то, что при квалификации обстоятельства как непреодолимая сила есть совокупность указанных в норме закона признаков — непредотвратимость и чрезвычайность. Но, атмосферные осадки в виде дождя — это распространенные, часто повторяющиеся, обычные природные явления, не обладающие признаком чрезвычайности, следовательно, они не могут быть квалифицированы как непреодолимая сила. (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26 ноября 2014 г. N Ф10-3990/14 по делу № А14-6177/2014 (ключевые темы: неустойка — непреодолимая сила — просрочка исполнения — сроки выполнения работы — государственный, муниципальный контракт)).

Читайте так же:  порядок прекращения уголовного дела
Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому все же штрафные санкции должны быть наложены на Подрядчика. Ответственность Подрядчика за нарушение сроков исполнения условий контракта, должна быть прописана в самом контракте. Потребуйте неустойку в виде пеней. Начисляйте пени, когда Подрядчик просрочил исполнение контракта. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2015 № Д28и-2903).

письмо о переносе сроков выполнения работ образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here